Výsledkom verejnej súťaže je Zmluva na rekonštrukciu rozvodov ZDT v objekte BD Medveďovej 21, v Bratislave - Petržalke, ktorá zahŕňa výmenu ležatých a stúpacích rozvodov studenej vody, TÚV + cirkulácie a rozvodov splaškovej kanalizácie. Pre vylúčenie pochybností, ostatné stavebné riešenia, ktoré sú uvedené v v príslušnej Projektovej dokumentácii nebudú predmetom zmluvy o dielo.

Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten uchádzač, ktorý spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 2.Uchádzač, preukazuje splnenie podmienok účasti, týkajúce sa osobného postavenia v súlade s § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nasledujúcim spôsobom: a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, b)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením 3.Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 4.Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu. 5.Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 6.Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Verejný obstarávateľ nevyžaduje preukázanie finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Netýka sa.

Zoznam a krátky opis podmienok: Zhotoviteľ je povinný podľa § 41 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z.z. ochrane, rozvoji a podpore verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pred začiatkom výkonu práce predložiť miestne príslušnému orgánu verejného zdravotníctva návrh na odstraňovanie azbestu zo stavieb na posúdenie podľa §13 ods. 4 písm. k) tohto zákona a zdržať sa výkonu práce do času kladného posúdenia navrhovanej činnosti. Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje príslušným oprávnením na odstraňovanie azbestových materiálov. Zhotoviteľ je povinný tiež požiadať príslušný Obvodný úrad životného prostredia o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v zmysle § 7 ods. 1 písm. g) Zákona o odpadoch. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať všetky podmienky stanovené vo Vyjadrení Okresného úradu Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie k Projektovej dokumentácii zo dňa 25.02.2021, ktoré tvorí Prílohu č. 4 návrhu Zmluvy.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam referencií na vykonanie stavebných prác rovnakého, alebo obdobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky. Pod obdobnými prácami verejný obstarávateľ chápe výmenu stupačiek v obývanom bytovom dome. Verejný obstarávateľ pre uznanie technickej spôsobilosti a odbornej spôsobilosti uchádzača požaduje predloženie minimálne dve potvrdené referencie realizovaných obdobných prác.

Miesto: Miestny úrad Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Členovia hodnotiacej komisie.