Predmetom zákazky sú stavebné práce rekonštrukcia existujúceho mostného objektu M3088 na ceste II/552 za obcou Vojany cez železničné vlečky, úprava priľahlých úsekov ciest, vyhotovenie geometrického plánu, vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby DSRS a DVP (doplňujúca dokumentácia zhotoviteľa DDZ), vypracovanie a schválenie povodňového plánu, zabezpečenie inžinierskej činnosti (záväzné stanoviská správcov inžinierskych sietí, rozhodnutia, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií), dočasného dopravného značenia a vypracovanie pasportizácie existujúcich objektov v línii stavby. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Rekonštrukcia mosta M 3088 cez železničné vlečky za obcou Vojany

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: cesta II/552, katastrálne územie obce Vojany, okres Michalovce

Predmetom zákazky sú stavebné práce - rekonštrukcia existujúceho mostného objektu M3088 (realizácia stavebných prác) na ceste II/552 za obcou Vojany cez železničné vlečky, úprava priľahlých úsekov ciest, vyhotovenie geometrického plánu, vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby DSRS a DVP (doplňujúca dokumentácia zhotoviteľa DDZ), zabezpečiť vypracovanie a schválenie povodňového plánu, zabezpečenie inžinierskej činnosti (záväzné stanoviská správcov inžinierskych sietí, rozhodnutia, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií), zabezpečenie dočasného dopravného značenia, vypracovanie pasportizácie existujúcich objektov v línii stavby. Oprava konštrukcie mostného objektu pozostáva z výmeny nosnej konštrukcie, mostného zvršku, mostných ložísk úpravy okolitého terénu a sanačných prác na degradovaných povrchoch nosnej konštrukcie a spodnej stavby. Podrobnejšie sú stavebné práce na mostnom objekte popísané v technickej správe mostného objektu. Pred začatím stavebných prác je nutné, aby dodávateľ zabezpečil presné vytýčenie všetkých jestvujúcich inžinierskych sieti, aby sa predišlo ich prípadnému poškodeniu. Zhotoviteľ je povinný: -na vlastné náklady zabezpečiť inžiniersku činnosť, záväzné stanoviská správcov inžinierskych sietí a ich vytýčenie a zameranie v teréne (stavebné práce okolo živých inžinierskych sietí je nutné robiť v zmysle bezpečnostných predpisov za účasti dozoru majiteľov (správcov) sietí, aby nedošlo k ich poškodeniu), rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií (vrátane stavebného povolenia, súhlasov a iných náležitostí v zmysle TP 03/2006 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR), -v rámci zvláštnych technicko-kvalitatívnych podmienok vypracovať povodňový plán, ktorý odsúhlasí so správcom toku, -počas výstavby na základe podmienok zakotvených v zvláštnych technicko-kvalitatívnych podmienkach (ZTKP) na výjazdoch zo staveniska znižovať prašnosť (postrekovanie), v zrážkovom období čistiť od prípadných nánosov blata z nákladnej dopravy, -zabezpečiť geodetické práce počas realizácie a porealizačné zameranie, -viesť dokumentáciu skutočného realizovania stavby a dokumentáciu na vykonanie prác, -zabezpečiť KSP, technologický postup, manuál užívania verejnej práce, -zabezpečiť dodanie všetkých podkladov potrebných ku kolaudácii, -zabezpečiť zaobstaranie a osadenie dočasného dopravného značenia, -zabezpečiť vypracovanie pasportizácie existujúcich objektov v línii stavby.

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

Svoje rozhodnutie Verejný obstarávateľ odôvodňuje zmenou okolností, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. V rámci hlavnej prehliadky mostného objektu vykonanej v októbri, ktorej výsledky boli verejnému obstarávateľovi oznámené po vyhlásení Zákazky, bolo zistené, že požadovaný rozsah prác uvedený vo výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. C.2 súťažných podkladov, nezodpovedá skutočnému technickému stavu mostného objektu. Špecifikácia predmetu zákazky teda nezodpovedá skutočnému (aktuálnemu) stavu mostného objektu, pretože ten je iný, ako bol stav zistený po uskutočnení realizačnej projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou EP projekt, s.r.o., Mlynská 28, Košice mestská časť Staré mesto 040 01, IČO: 45 432 694, ktorá tvorí súčasť súťažných podkladov k Zákazke. Verejný obstarávateľ na predmet Zákazky bezodkladne vyhlási nové verejné obstarávanie, a to v súlade s aktualizovanou projektovou dokumentáciou, resp. rozsahom požadovaných prác.